加工承揽合同(14)


5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金 。
6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收 。
第九条 乙方的违约责任
1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失 。
2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金 。
3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失 。
4.乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金 。
5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失 。
6.乙方如变更交付定作物地点,应承担因此而多支出的费用 。
第十条 声明及保证
(一)甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同 。
2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人 。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 。
(二)乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同 。
2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效 。
3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为 。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人 。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力 。
第十一条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密 。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容 。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外 。保密期限为_________年 。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失 。
第十二条 不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等 。