工程意向协议书怎么写？( 四 )

2、工程竣工后(以质检站验收日期为准)90日内，乙方按照《城建档案移交目录》的标准向甲方提供3份完整的竣工资料(档案馆、甲、乙方)同时乙方必须为甲方提供办理竣工备案手续的所有相关资料。
3、为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。
七、违约责任：
1、因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认证后工期可以顺延。
2、因甲方原因造成的停建、缓建、甲方应在1个月内结算完毕并支付乙方已经完成的工程量的工程款。
3、乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金，如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。
八、本意向书为工程结算依据，具有法律效力，本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设施工合同为准。
九、未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争议可协商解决，协商不成可直接向当地人民法院起诉。
十、本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：
法定代表人：
乙方(盖章)：法定代表人：

工程意向协议书怎么写？

发包单位（全称）：新宇（泉州）置业有限公司（以下简称甲方）
承包单位（全称）：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法则，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方经友好协商甲方将“泉州市新天地·城市广场”（最终以建设工程规划许可证项目名为准）建筑工程直接委托给乙方承包施工，为了明确双方的权利和义务，签订如下补充合同，双方应共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：新天地·城市广场
2、工程地点：泉州市鲤城区笋江路
3、工程规模：43层住宅楼9座，（不包括地下室两层）分期施工，第一期9.3万平米，第二期万平方米，合计总面积约37万平方米（其中地下室2层，面积约20万平方
米，以审毕的设计施工图纸为准）
其中第一期9.3万平米（含地下室3万平米）
4、结构形式：框构结构
5、工程总造价：约人民币15亿元（以实际结算造价为准）
6、工程立项批准文号：
二、承包方式：包工包料
三、承包范围：基础桩基、基坑支护、地下室防水、土建及装饰工程、安装工程（如消防项目当地消防队控制、乙方收取配合费）地下室人防通风系统、总体工程（含小区道路、围墙）等。
四、工程质量：按国家GB50300-20xx《建筑工程施工质量验收统一标准》验收达到合格标