工程设计合同范本12份( 四 )


9.2.5由于设计人原因延误了设计文件交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二 。
9.2.6合同生效后设计人要求终止或解除合同设计人应双倍返还发包人已支付的定金 。
9.2.7设计人交付设计文件后按规定参加有关上级的设计审查并根据审查结论负责不超出原定范围的资料做必要调整补充 。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目
开始施工负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收 。在一年内项目尚未开始施工设计人仍负责上述工作可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费收费额由双方商定 。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权未经对方同意任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目 。如发生以上状况泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿职责 。
第十一条仲裁
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决协商不成的按下列第________种方式解决:
一提交__________________仲裁委员会仲裁;
二依法向人民法院起诉 。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订技术咨询服务合同 。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止 。
12.3本工程项目中设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商 。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时所需费用由发包人承担 。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计人员参加 。出国费用除制装费外其他费用由发包人支付 。
12.5发包人委托设计人承担本合同资料以外的工作服务另行签订协议并支付费用 。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决 。
12.7本合同双方签字盖章即生效一式_________份发包人___________份设计人__________份 。
12.8本合同生效后按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时到工商行政管理部门鉴证 。双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止 。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等均为合同的组成部分与本合同具有同等法律效力 。
12.10未尽事宜经双方协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力 。
发包人名称:__________________设计人名称:________________
盖章 盖章
法定代表人: 签字__________法定代表人: 签字________
委托代理人: 签字__________委托代理人: 签字________