建设工程勘察合同范本10份(25)


5.2.2由于勘察人带给的勘察成果资料质量不合格勘察人应负责无偿给予补充完善使其到达质量合格;若勘察人无力补充完善需另委托其他单位时勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时勘察人除应负法律职责和免收直理解损失部分的勘察费外并根据损失程度向发包人支付赔偿金赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的\% 。
5.2.3在工程勘察前提出勘察纲要或勘察组织设计派人与发包人的人员一齐验收发包人带给的材料 。
5.2.4勘察过程中根据工程的岩土工程条件 或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件及技术规范要求向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见并办理正式变更手续 。
5.2.5在现场工作的勘察人的人员应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度承担其有关资料保密义务 。
5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他职责 。
第六条:违约职责
6.1由于发包人未给勘察人带给必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地发包人除应付给勘察人停、窝工费 金额按预算的平均工日产值计算工期按实际工日顺延外还应付给勘察人来回进出场费和调遣费 。
6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格不能满足技术要求时其返工勘察费用由勘察人承担 。
6.3合同履行期间由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时勘察人未进行勘察工作的不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的完成的工作量在50%以内时发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计/元;完成的工作量超过50%时则应向勘察人支付预算额100%的勘察费 。
6.4发包人未按合同规定时间 日期拨付勘察费每超过一日应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金 。
6.5由于勘察人原因未按合同规定时间 日期提交勘察成果资料每超过一日应减收勘察费千分之一 。
6.6本合同签订后发包人不履行合同时无权要求返还定金;勘察人不履行合同时双倍返还定金 。
第七条:本合同未尽事宜经发包人与勘察人协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力 。
第八条:其他约定事项:其他未尽事宜按照国家有关法律、法规及地方规定双方进行友好协商补充 。
第九条:本合同发生争议发包人、勘察人应及时协商解决也可由当地建设主管部门调解协商或调解不成时发包人、勘察人同意由xx仲裁委员会仲裁 。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构的事后又未达成书面仲裁协议的可向人民法院起诉 。
第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证 。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后本合同终止 。