幕墙合同写法怎么样？( 三 )

竣工结算：
工程竣工后承包人应在提交竣工验收报告的同时向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，发包人在接到报告后20天内完成审查，并提出审查意见。结算报告经双方确认后，发包人在15天内支付结算款。
十一、违约和争议
违约：因承包人原因不能按本合同约定的竣工日期或经发包人同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。工程每延误一天承包人承担总价1%的违约金。
因承包人原因工程质量达不到合格标准，承包人无条件返工，并承担返工全部费用。
承包方擅自停工或处于停工状态，发包人有权解除合同，拒付剩余工程款。
争议：双方约定，在履行合同过程中产生争议时，首先请建设行政主管部门调解，如调解不成可向市人民法院提起诉讼。
十二、质量保修
1、质量保修范围及内容：世际金辉大厦工程正立面的全部石材幕墙工程。
2、质量保修期：2年。
3、质量责任：
①、属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派专人保修，承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此发生的费用由承包人承担；
②、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；
③、对于涉及幕墙结构安全的质量问题，承包人应采取积极防范
措施，联系和配合有资质设计单位提出保修方案，承包人实施保修，质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、双方约定工程结算时承包人预留5%质量保修金，质保保修期满时，如未出现质量事故，予以全数返还。
十三、合同生效
双方约定，双方签字盖章后生效。
十四、合同份数
本合同共三份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份，存档一份。
本合同未尽事宜双方协商解决。
发包人：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
_____年_____月_____日
承包人：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
_____年_____月_____日

幕墙合同写法怎么样？

发包方：（以下简称“甲方”）
承包方：（以下简称“乙方”）
甲方将“外墙铝单板安装工程”发包给乙方，为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及《建设工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同以兹共同遵守执行。
第一条工程概况
1、工程名称：