建筑合同如何写？( 六 ) 「问人人知识网」

9、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》，《建筑安装工人安全操作规程》和其他相关的法律法规。
10、乙方在运输及施工过程中发生人员损伤等一切安全问题均由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。
二、违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工及自然灾害工期延续，乙方不承担责任。(工程进展过程中如甲方的款项不能按合同到位，乙方将停工，由此造成的一切后果由甲方负责)
2、因一方原因合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由负责方赔偿由此造成的经济损失。
3、如甲方变更施工工艺或增加工程量，所发生的费用由甲方承担。
4、本协议有任何争议和纠纷，由灵石县法院负责裁定。
甲方: 乙方：

建筑合同如何写？

建筑工程施工合同补充协议
发包人（全称）：
（甲方）承包人
(全称) ：
（乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经充分协商，在已签署的《建筑工程施工合同》的基础上，就有关事项达成一致，订立本补充协议。
一、工程概况：工程名称：
工程地点：
建筑面积：
结构形式：砖混
二、承包范围：施工图范围内的土建、装饰、安装工程及现场范围内的配套工程（甲乙双方商定甩项的分部分项工程、绿化工程不在承包范围内）。
三、工期：
开工日期：2013年11月30日
竣工日期：2014年9月30日（此日期以质检站.建设、监理、设计、施工五单位验收合格为准）
四、质量标准：合格
五、预计工程造价：
（按标准层面积计算每平方米700元，含±0.00以上车库的造价，不包括合同约定的甩项项目）
六、组成合同的文件 1.投标书及其附件 2.本合同专用条款 3.本合同通用条款
4.标准、规范及有关技术文件 5.图纸及图纸会审记录
6.双方有关工程的洽商变更等书面协议及文件
七、本协议书中有关词语含义于本工程合同第二部分《通用条款》中分别赋予的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，竣工后在质量保修期内承担工程保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。
十、补充协议订立时间和地点
协议订立时间：2013年11月日
协议订立地点：
十
一、词语定义及合同文件 1.使用法律、标准及规范
1.1 使用法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》。