工程设计合同范本12份( 七 )

第七条违约职责
7.1在合同履行期间发包人要求终止或解除合同设计人未开始设计工作的不退还发包人己付的定金；已开始设计工作的发包人应根据设计人已进行的实际工作量不足一半时按该阶段设计费的一半支付；超过一半时按该阶段设计费的全部支付。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费每逾期支付一天应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时设计人有权暂停履行下阶段工作并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建发包人均按7.l条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失设计人除负责采取补救措施外应免收直理解损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人职责大小向发包人支付赔偿金赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.
7.4由于设计人自身原因延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间每延误一天应减收该项目应收设计费的千分之二。
7.5合同生效后设计人要求终止或解除合同设计人应双倍返还定金。
第八条其他
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数设计人另收工本费。
8.3本工程设计资料及文件中建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标设计人不得指定生产厂、供应商发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时所需要费用由发包人承担。
8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用除制装费外其它费用由发包人支付。
8.5发包人委托设计人承担本合同资料之外的工作服务另行支付费用。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时双方应及时协商解决。
8.7本合同发生争议双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解调解不成时双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构事后又未达成仲裁书面协议的可向人民法院起诉。
8.8本合同一式____________份发包人____________份设计人____________份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。
8.10本合同生效后按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后本合同即行终止。