最新建设工程施工合同怎么写？( 四 )

第十六条：争议的解决方式
因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商，调解不成时，向总包方所在地人民法院提起诉讼。
第十七条：合同生效与终止
本合同自双方签字盖章之日起生效。在工程竣工交付，双方办理完一切经济往来后，除有关保修条款仍然有效外，其他条款即告终止，保修期满，有关保修条款终止。
第十八条：附则
1、本合同一式份，双方各执份。
2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议，与本合同具有同等效力。
第十九条：补充条款
总包方(章)：分包方(章)：
单位负责人：单位负责人：
委托代理人：委托代理人：
合同签订时间：年月日
建设工程施工合同
（协议）
第一部分
协议书
发包人：横山县隆鑫兰炭有限责任公司。承包人：陕西富新建筑工程有限责任公司。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项，经过充分协商，订立建设工程协议。
一、工程概况
工程名称：隆鑫兰炭厂区整休建设工程。工程地点：横山县吴家沟
工程内容：土建、装修装饰、给排水、节能保温、电气安装工程、道路施工、厂区平整、绿化。
二、工程承包范围
承包范围：施工图和图纸审查回复文件中的全部内容
三、合同工期
开工日期：2008年10月8日竣工日期：2010年5月8日合同工期总日历天数：575天
- 1本协议双方约定：签字、盖章后生效。
发
包
人：（公章）
承
包
人：（公章）住
所：横山县石马洼
住
所：横山县石马洼法定代表人：康善荣
法定代表人：雷富泰委托代理人：康善伟
委托代理人：束子岗电
话：13992249096
电
话：15191994244 开户银行：横山县支行
开户银行：横山县支行
第二部分
通用条款
一、词语定义及合同文件
二、双方一般权利和义务
三、施工组织设计和工期
四、质量与检验
五、安全施工
六、合同价款与支付
七、材料设备供应
八、工程变更
九、竣工验收与决算
十、违约、索赔和争议十
一、其他
注：一至十一条详见建设工程施工合同示范文本。
- 3发包人委托的权利：工程质量、进度、造价、安全，现场预检、预验、及监督管理和签证等，需要取得发包人批准才能行使的开工、停工、复工令、48小时以外的暂停施工令。